ДОГОВОР-ОФЕРТЫ ПОСТАВКИ
Интернет магазин SLIKMAG.RU в лице индивидуального предпринимателя Еремеева Алексея Александровича, именуемый в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и Покупатель оформивший и оплативший заказ на сайте интернет-магазина, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобильные диски, шины, аксессуары (далее именуются «Товар») и произвести услуги по сборке, балансировке и установке автомобильных колес (при заказе данных услуг), а Покупатель обязуется принять товар и услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2 Наименование, ассортимент, количество и цена на товар и услуги и указываются Поставщиком в бланке заказа товара, прилагаемом к Договору.
2. Качество поставляемого товара
2.1 Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на поставленный в рамках настоящего договора товар в течение 12 месяцев с момента продажи Товара, но не свыше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
2.2 Покупатель обязан принять товар на складе транспортной компании удостоверившись в надлежащем качестве внешнего вида, упаковки поставляемого товара. При заказе дисков, обязательна примерка дисков на передней и задней оси автомобиля, без монтажа резины (в противном случае диски со следами монтажа к возврату не принимаются, за исключением бракованных изделий).
2.3 Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества, возвращенного Покупателем в пределах гарантийного срока, на качественный в согласованные сторонами сроки.
3. Порядок, цена и сроки расчетов
3.1 Оплата за услуги и товар производится в 100% объеме перед отгрузкой товара Покупателю.
3.2 Оплата товара производится Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. По соглашению сторон оплата товара может производиться иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ, в том числе путем зачета взаимных требований.
3.3 Цены на товар могут быть изменены Поставщиком в зависимости от изменения себестоимости товара и инфляционной ситуации. Данный пункт не распространяется на случаи, когда диски изготавливаются из заготовок в наличии. В случае отсутствия заготовки Поставщик обязан известить Покупателя о возможных изменениях в ценообразовании
3.4 Реквизиты для оплаты товара высылаются Поставщиков в счёте на оплату
3.5 Покупатель в праве оплатить заказ картой на сайте, через терминал Сбербанк.
3.6 Поставщик после поступления оплаты за заказ предоставляет чек оплаты
4. Условия поставки
4.1 Поставщик осуществляет поставку товара на основании заказа от Покупателя, В заказе указывается ассортимент и количество товара. Заказ Покупателя считается принятым к исполнению, если на него дан положительный ответ Поставщика.
4.2 ВНИМАНИЕ ЗАКАЗЧИК! Согласно п. 4, статьи 26.1, закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 ""О защите прав потребителей"" потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указаный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. Индивидуально-определенные свойства колесных дисков: параметры типоразмера, модель дизайна, крепеж, вылет, цвет, посадочное отверстие под ступицу. Колесные диски изготавливаются с индивидуальными параметрами под определенного заказчика. Вслучае отказа от изготовливаемого на заказ или поставляемого со склада товара аванс возвращается только после возврата затраченных компанией денежных средств на приобретение товара под индивидуальный заказ клиента. Возврат затраченных компанией денежных средств на приобретение товара происходит через реализацию товара в торговой точке поставщика с удержанием с заказчика расходов на транспортные услуги по доставке заказа.
4.3 Товар отгружается транспортной компанией.
4.4. Поставщик, по просьбе Покупателя, обязуется передать Покупателю или лицу, указанному Покупателем в качестве грузополучателя, вместе с каждой партией товара (или по почте)
следующие документы:
• Бланк заказа поставки;
• Гарантийный паспорт изделия (распространяется на товарную группу: автомобильные диски)
4.5. Стороны имеют право за свой счет осуществлять страхование рисков случайной утраты (гибели) или повреждения товара.
5. Обязательства и ответственность сторон
5.1. Покупатель, по просьбе Поставщика, обязан в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора предоставить Поставщику заверенные копии следующих документов:
• Копию паспорта;
• Скан договора с заверенными полями подписью Покупателя.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 5.1 настоящего договора, Поставщик вправе приостановить поставку товара в адрес Покупателя.
5.4. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные в результате этого все документально подтвержденные убытки.
6. Форс-мажор
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а также вследствие действия третьих-лиц (подрядчиков, поставщиков).
6.2 Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-х дневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении обстоятельств.
6.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7. Заключительные положения
7.1 Стороны пришли к соглашению о том, что документы, относящиеся к настоящему договору, в том числе и настоящий договор, переданные с помощью средств факсимильной связи, будут иметь для сторон юридическую силу оригиналов при условии представления оригиналов в течение 30 календарных дней.
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.3 Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров с соблюдением сроков до арбитражного (претензионного) урегулирования в течение 20 календарных дней с момента получения второй стороной претензии.
1. Предмет договора
1.1 В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю автомобильные диски, шины, аксессуары (далее именуются «Товар») и произвести услуги по сборке, балансировке и установке автомобильных колес (при заказе данных услуг), а Покупатель обязуется принять товар и услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2 Наименование, ассортимент, количество и цена на товар и услуги и указываются Поставщиком в бланке заказа товара, прилагаемом к Договору.
2. Качество поставляемого товара
2.1 Поставщик предоставляет гарантийные обязательства на поставленный в рамках настоящего договора товар в течение 12 месяцев с момента продажи Товара, но не свыше гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем.
2.2 Покупатель обязан принять товар на складе транспортной компании удостоверившись в надлежащем качестве внешнего вида, упаковки поставляемого товара. При заказе дисков, обязательна примерка дисков на передней и задней оси автомобиля, без монтажа резины (в противном случае диски со следами монтажа к возврату не принимаются, за исключением бракованных изделий).
2.3 Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества, возвращенного Покупателем в пределах гарантийного срока, на качественный в согласованные сторонами сроки.
3. Порядок, цена и сроки расчетов
3.1 Оплата за услуги и товар производится в 100% объеме перед отгрузкой товара Покупателю.
3.2 Оплата товара производится Покупателем путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика. По соглашению сторон оплата товара может производиться иными способами, не запрещенными действующим законодательством РФ, в том числе путем зачета взаимных требований.
3.3 Цены на товар могут быть изменены Поставщиком в зависимости от изменения себестоимости товара и инфляционной ситуации. Данный пункт не распространяется на случаи, когда диски изготавливаются из заготовок в наличии. В случае отсутствия заготовки Поставщик обязан известить Покупателя о возможных изменениях в ценообразовании
3.4 Реквизиты для оплаты товара высылаются Поставщиков в счёте на оплату
3.5 Покупатель в праве оплатить заказ картой на сайте, через терминал Сбербанк.
3.6 Поставщик после поступления оплаты за заказ предоставляет чек оплаты
4. Условия поставки
4.1 Поставщик осуществляет поставку товара на основании заказа от Покупателя, В заказе указывается ассортимент и количество товара. Заказ Покупателя считается принятым к исполнению, если на него дан положительный ответ Поставщика.
4.2 ВНИМАНИЕ ЗАКАЗЧИК! Согласно п. 4, статьи 26.1, закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 ""О защите прав потребителей"" потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указаный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем. Индивидуально-определенные свойства колесных дисков: параметры типоразмера, модель дизайна, крепеж, вылет, цвет, посадочное отверстие под ступицу. Колесные диски изготавливаются с индивидуальными параметрами под определенного заказчика. Вслучае отказа от изготовливаемого на заказ или поставляемого со склада товара аванс возвращается только после возврата затраченных компанией денежных средств на приобретение товара под индивидуальный заказ клиента. Возврат затраченных компанией денежных средств на приобретение товара происходит через реализацию товара в торговой точке поставщика с удержанием с заказчика расходов на транспортные услуги по доставке заказа.
4.3 Товар отгружается транспортной компанией.
4.4. Поставщик, по просьбе Покупателя, обязуется передать Покупателю или лицу, указанному Покупателем в качестве грузополучателя, вместе с каждой партией товара (или по почте)
следующие документы:
• Бланк заказа поставки;
• Гарантийный паспорт изделия (распространяется на товарную группу: автомобильные диски)
4.5. Стороны имеют право за свой счет осуществлять страхование рисков случайной утраты (гибели) или повреждения товара.
5. Обязательства и ответственность сторон
5.1. Покупатель, по просьбе Поставщика, обязан в течение 5 дней с момента подписания настоящего договора предоставить Поставщику заверенные копии следующих документов:
• Копию паспорта;
• Скан договора с заверенными полями подписью Покупателя.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. В случае невыполнения Покупателем обязательств, предусмотренных п.п. 5.1 настоящего договора, Поставщик вправе приостановить поставку товара в адрес Покупателя.
5.4. Сторона, нарушившая условия настоящего договора, возмещает другой стороне причиненные в результате этого все документально подтвержденные убытки.
6. Форс-мажор
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а также вследствие действия третьих-лиц (подрядчиков, поставщиков).
6.2 Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в 3-х дневный срок в письменной форме информировать другую сторону о наступлении обстоятельств.
6.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
7. Заключительные положения
7.1 Стороны пришли к соглашению о том, что документы, относящиеся к настоящему договору, в том числе и настоящий договор, переданные с помощью средств факсимильной связи, будут иметь для сторон юридическую силу оригиналов при условии представления оригиналов в течение 30 календарных дней.
7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.3 Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, путем переговоров с соблюдением сроков до арбитражного (претензионного) урегулирования в течение 20 календарных дней с момента получения второй стороной претензии.